【示范法院创建】敦煌市法院：装修合同引纠纷 诉前调解解民忧

10月13日，敦煌市人民法院成功调解一起装饰装修合同纠纷，从立案到结案仅用四天时间就化解了当事人近半年的纠纷，赢得双方当事人的好评，取得了良好的法律效果和社会效果。

2022年2月，原告李某与被告某装修公司签订了装饰装修合同，就合同价款、竣工日期、违约金等事项进行了约定。合同签订后，李某按照合同约定向装修公司支付了装修款，但装修公司在装修几日后便无故停工，经李某多次催促未果于2022年10月9日诉至法院。

    承办法官接收案件后进行了初步审核，确认该案件事实清楚、权利义务关系明确、争议不大，决定先行组织双方进行庭前调解。案件调解之初，因装修公司拖延工期，李某主张解除与装修公司签订的装饰装修合同，并要求装修公司返还李某已支付的装修款并承担违约金。了解到装修公司不能按期装修是因其法定代表人的家人生病，又因疫情原因未及时雇佣到工人，将尽最大努力尽快完成剩余装修工程，承办法官遂引导李某换位思考，并向其耐心解释如按正常程序审理需对已装修部分评估鉴定，耗时又费力，且解除合同后需另找装修公司再行装修的麻烦之处，同时向装修公司释明合同违约的法律后果，告知其在履行合同中应及时和李某进行沟通。最终，在承办法官的不懈努力下，原、被告双方达成一致调解意见，被告某装修公司按照合同履行全部装修义务，案件得以圆满解决。